Примерная форма искового заявления о взыскании неустойки по договору подряда (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

[ наименование арбитражного суда,

в который подается заявление ]

Исковое заявление
о взыскании неустойки по договору подряда

Между [ наименование ] (Истец, Заказчик) и [ вписать нужное ] (Ответчик, Исполнитель) заключен договор подряда от [ число, месяц, год ] N [ вписать нужное ].

В соответствии с условиями договора Исполнитель принял на себя обязательства по выполнению [ вид работ ].

Договором установлена стоимость работ и срок выполнения работ с [ число, месяц, год ] по [ число, месяц, год ].

В соответствии с пунктом [ вписать нужное ] договора Исполнитель передает Заказчику по акту сдачи-приемки результат выполненных работ в течение [ вписать нужное ] дней после даты завершения работ, указанной в договоре.

Договором установлена ответственность Исполнителя за нарушение сроков сдачи работ в виде пени в размере [ значение ] % от суммы договора за каждый день просрочки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 330 ГК РФ в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в том числе при просрочке исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или договором.

На момент подачи иска просрочка исполнения со стороны Ответчика составила [ значение ] дней с [ число, месяц, год ] по [ число, месяц, год ]. Договор ответчиком не исполнен, работы не выполнены, договор не признан незаключенным и не расторгнут.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, прошу:

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере [ значение ] рублей за период с [ число, месяц, год ] по [ число, месяц, год ] по договору подряда N [ вписать нужное ] от [ число, месяц, год ].

1. Уведомление о вручении копии заявления Ответчику.

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

3. Копия договора подряда.

4. Расчет неустойки.

5. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.

6. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.

[ подпись представителя истца ]

[ число, месяц, год ]

Примерная форма искового заявления о взыскании неустойки по договору подряда

Разработана: Компания «Гарант», ноябрь 2008 г.

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

base.garant.ru

Исковое заявление о нарушении договора подряда

• Автострахование
• Жилищные споры
• Земельные споры
• Административное право
• Участие в долевом строительстве
• Семейные споры
• Гражданское право, ГК РФ
• Защита прав потребителей
• Трудовые споры, пенсии

• Главная
• Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ по договору строительного подряда

Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ по договору строительного подряда с сайта Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (http://vartovgor.hmao.sudrf.ru)

В . (наименование суда первой инстанции)

Истец: . (сведения об истце, указанные в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик: . (сведения об ответчике, указанные в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Цена иска . (сумма в рублях, если иск подлежит оценке)

Исковое заявление
о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ
по договору строительного подряда

В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного «. «. 20.. г. между мною (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подрядчик обязан завершить работы по возведению для моих личных нужд жилого дома . (характеристики объекта) не позднее «. «. 20.. г. (п. . договора).

Фактически ответчик завершил строительные работы и сообщил мне о своей готовности к сдаче-приемке готового объекта только «. «. 20.. г., т.е. просрочка составила . календарных дней.

В соответствии с п. . договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 0,2% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

Поскольку условие заключенного сторонами договора о размере неустойки ущемляет права потребителя по сравнению с правилами, установленными законодательством, указанное условие является недействительным и следует исходить из предусмотренных ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» требований.

Поэтому в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении «. «. 20.. г. мною было направлено предложение добровольно уплатить мне неустойку в размере 3% от стоимости работ за каждый день просрочки, что составляет . рублей (неустойка за . дней просрочки окончания строительства).

В письменном ответе от «. «. 20.. г. ответчик мое требование в полном объеме не признал, сославшись на то, что размер неустойки установлен договором, и выразил согласие уплатить неустойку в размере, установленном договором.

Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными. В соответствии с п. 4 ст. 29 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков начала и окончания выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере трех процентов от стоимости работы (услуги), а если стоимость работы (услуги) отдельно в договоре не определена — общей стоимости заказа. Согласно п. 1 ст. 14 того же Закона, условия договора, ущемляющие права потребителей по сравнению с правилами, предусмотренными законодательством, признаются недействительными.

Таким образом, в данном случае должен применяться размер неустойки, установленный Законом «О защите прав потребителей» .

На основании изложенного, руководствуясь ст. 708 ГК РФ , ст. 14 и 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»,

взыскать с ответчика в мою пользу подлежащую уплате неустойку за . дней просрочки начала строительных работ в размере . рублей. Расчет неустойки прилагается.

1. Договор строительного подряда от «__»_____ 20__ г. — на . стр.;
2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ — на . стр.;
3. Копия заказного письма от «__»_____ 20__ г. — на . стр.;
4. Уведомление о вручении заказного письма — на . стр.;
5. Ответ подрядчика от «__»____ 20__ г.;
6. Расчет подлежащей взысканию неустойки — на . стр.;
7. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: «__»______ 20__ г. __________ Подпись истца

Также рекомендуем по теме: Исковые заявления в защиту прав потребителя о возврате, обмене товара;

Претензии потребителей о недостатках автомобиля, некачественной бытовой техники

Рекомендуем по теме статьи и комментарии:

Претензии потребителей по договору подряда к срокам и качеству работ. Взыскание штрафа

Претензии потребителя к качеству пластиковых окон ПВХ. Судебная практика

и иные материалы в рубрике защита прав потребителей

logos-pravo.ru

Исковое заявление заказчика в арбитражный суд о расторжении договора строительного подряда и возмещении убытков вследствие нарушения сроков начала работ по договору строительного подряда

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о расторжении договора строительного подряда и возмещении убытков вследствие нарушения сроков начала работ по договору строительного подряда

Начальный срок выполнения работ был установлен «___»_________ ____ г.

Конечный срок выполнения работ был установлен «___»_________ ____ г.

Указанные сроки выполнения работы не изменялись.

Истец создал ответчику необходимые условия для начала выполнения работ, а именно: _________________________.

Из-за указанных действий ответчика истцу были причинены убытки в виде ________________________ в размере _____ (__________) рублей, что подтверждается _________________________.

В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются, если иное не установлено правилами Гражданского кодекса Российской Федерации об этих видах договоров.

В силу пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 15, п. 1 ст. 740, п. 2 ст. 702, п. 1 ст. 708, п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 125 — 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

1. Расторгнуть договор строительного подряда от «___»__________ ____ г. N _____.

2. Взыскать с ответчика в пользу истца убытки в размере _____ (____________) рублей.

3. Взыскать с ответчика судебные расходы, понесенные истцом по уплате государственной пошлины, в сумме _____ (____________) рублей.

1. Копия договора строительного подряда от «___»__________ ____ г. N ____.

2. Документ о просрочке начального срока выполнения работ по договору строительного подряда от «___»__________ ____ г. N ____.

3. Расчет суммы убытков.

4. Копия требования (претензии) истца от «___»__________ ____ г. N _____.

5. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) истца.

6. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

7. Копия определения арбитражного суда ___________________ об обеспечении имущественных интересов от «___»__________ ____ г. N _____ (если такое определение выносилось).

8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

9. Доверенность представителя от «___»__________ ____ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем истца).

10. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от «___»__________ ____ г. N _____.

11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых .

13. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

Информация для сведения:

Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 103 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой суммы.

— при подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, а также по спорам о признании сделок недействительными, определяется в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации;

— при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче исковых заявлений, содержащих одновременно требования как имущественного, так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного характера.

Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, см. в п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

obrazec.org

Исковое заявление по договору подряда: образец важного документа о расторжении обязательств



Подрядные работы – одна из наиболее распространённых форм оказания услуг.

Подряд оформляется на работы любой сложности и различной стоимости.

При соблюдении договорённостей, преимущества получают обе стороны.

Но, когда подрядчик нарушает условия договора, заключённые и подписанные им же – потребителю его услуг стоит пересмотреть целесообразность этого сотрудничества.

Проведение подрядных работ регламентировано условиями договора, за подписание которых каждая из сторон несёт ответственность.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — просто позвоните, это быстро и бесплатно !

Договор, может быть, расторгнут по согласию сторон, если подрядчик обосновал объективность нарушений и согласился на соглашение о расторжении.

Также он может расторгаться на основе соглашения при условии признания вины подрядчиком и проведения взаиморасчётов, не оставляющих места для претензий.

В иных случаях приходится решать дело в суде.

Составление искового заявления

Составление искового заявления по договору подряда опирается на пункты, которые должны выполняться сторонами, но выполнены не были.

Например, после доставки материалов, конструкций и оборудования заказчиком, подрядчик не начинает работы по графику, а соответственно – не успевает закончить работу (её часть) к обозначенному договором сроку.

Или, получив дорогостоящее оборудование, не смог пригласить в бригаду квалифицированного специалиста, для работы на нём – в результате деньги за оборудование оказываются выброшенными, а работы представляют в качественном измерении, не сопоставимыми с теми, которые были обещаны.

А если при безответственном подходе специалистов подряда дорогостоящее оборудование вышло из строя, или цементный раствор пришёл в негодность – возникает вопрос: на чьей же ответственности будут понесённые расходы.

Перечень приводимых примеров может продолжаться очень долго, варианты могут поражать воображение, своим разнообразием.

Однако вопрос об ответственности всегда решается одинаково, в соответствии с законодательными положениями.

Если стороны не пришли к соглашению – спорный вопрос будет решаться в суде.

Подавая исковое заявление в суд, нужно учитывать его универсальные – общие для всех случаев, основания.

К ним относится структура искового заявления и перечень прилагаемых документов, значительная часть которых должна содержать подтверждение фактов нарушения и служить доказательной базой.

Рассмотрим примеры составления искового заявления для наиболее распространённых случаев.

Скачать образец искового заявления в суд о взыскании по договору строительного подряда.

Нарушение сроков проводимых работ

Сроки нарушения работ могут квалифицироваться как задержка начала работы или её завершения.

Собирая документы для возбуждения иска, нужно действовать в соответствии с ситуацией.

Лучше всего подстраховаться заранее.

Если подрядчик не торопится начинать выполнение работ – составьте акт о том, что выполнение работ не начато, а нерадивые работники пусть напишут письменное объяснение.

Эти и последующие документы нужно собирать для возможного последующего судебного разбирательства.

В случае последующего нарушения, вы можете:

• Предупредить письменно, под роспись и затребовать письменное объяснение.
• Сразу представить под роспись уведомление о расторжении контракта.

В исковом заявлении укажите:

• В какие сроки, в соответствии с договором подряда должны были начаться работы.
• Эти работы начаты не были, что подтверждает акт проверки работ за соответствующим номером, подписанный нижеследующими (с перечислением).
• По соответствующему факту были приняты меры (сошлитесь на предупреждение, уведомление и т.п.), на которые ответчик обещал (сделайте ссылку на объяснительную записку).
• Однако обещания выполнены не были, что подтверждается (новым актом, фактом не выполнения работ, который могут подтвердить свидетели и т.п.).

Далее необходимо просить суд о разрешении расторгнуть договор.

Однако имейте в виду, что к вам у суда тоже могут возникнуть вопросы о том, например, почему вы проявили халатность при подборе персонала для подряда.

Если вы в течение первых двух недель определили, что вас не устраивает ситуация, в соответствии с которой работы ещё не начаты, то вы можете воспользоваться правом потребителя и в течение 14 дней, собрав необходимые подтверждающие документы, отказаться от заключённого с подрядчиком, договора.

Более удобно это сделать почтовым отправлением.

Письмо должно быть заказным, с вложенной в него описью и уведомлением о получении.

Если есть возможность, передайте письмо лично, под расписку.

Если в течение месяца работы не будут завершены – можно писать исковое заявление.

• В какой срок, в соответствии с договором и какие работы (перечислите) должны быть завершены.
• Однако процесс остановился на стадии (опишите её).
• Что подтверждается актом приёмки, дополнительным актом или отсутствием акта сдачи работ.

Из последнего пункта выберите тот вариант, который вам более всего подходит и который подлежит доказательной базе.

После этого просите суд о разрешении расторгнуть договор и поясните, каким образом планируете провести взаиморасчёты.

При написании искового заявления обязательно укажите, что со своей стороны вами было сделано всё необходимое для проведения полноценной работы и подкрепите это фактами.

Если этот момент упустить – ответчик может попытаться найти слабые стороны со стороны ваших действий (бездействий).

Обнаружение недостатков в работе

Если к окончанию установленного срока изменения произведены не будут – соберите подтверждающие документы и подавайте исковое заявление, в котором укажите:

• Какого качества работ вы ожидали от подрядчика (сошлитесь на положение договора).
• Какое качество работ им было предоставлено, что не соответствует положениям заключённого договора и ответственности, взятой на себя подрядчиком в соответствии с пунктами договора (перечислите пункты).
• По существу вопроса было предложено устранить недостатки (ссылка на письменный документ), которые до сих пор не устранены, что подтверждается (перечислите подтверждающие документы).

В плане доказательства необходимо собрать заключения экспертизы или аналогичные заключения, которые укажут на несоответствие условий качества, установленного условиями договора и реального качества выполненных работ.

Взыскание стоимости или компенсации за ущерб

Если в перечисленных или иных случаях необходимо взыскать стоимость затрат за материалы, оборудование или за нанесённый при выполнении работ ущерб, а так же ущерб, который определяется в соответствии с невыполненными работами, то необходимо собрать документы, которые подтверждают взаимосвязь проводимых подрядчиком работ с нанесённым ущербом.

Сумма ущерба должна быть определена потребителем точно, с приведённым перечнем стоимости утраченных материальных ценностей.

В этом случае, в исковом заявлении сошлитесь на те, пункты договора подряда, которые не были выполнены, в связи, с чем потребитель понёс убыток, после чего укажите:

1. Перечисленные нарушения привели к материальным затратам (укажите конкретную сумму), которые ему было предложено возместить.
2. До сих пор сумма возмещения представлена не была, о чём уведомляю настоящим иском.

   После этого просите разрешения суда о расторжении договора подряда.

   Отдельным пунктом просите суд удовлетворить ваши требования по взысканию стоимости убытков.

   Подача документов в суд

   Исковое заявление подаётся в судебный орган первой инстанции, мировому судье в районный суд – по месту регистрации юридического адреса фирмы подрядчика.

   Оно будет возбуждено по общим правилам гражданского судопроизводства.

   Для подачи иска нужно оплатить госпошлину.

   Реквизиты для её оплаты можно получить непосредственно в здании суда, куда можно прийти лично, а также – на сайте государственных услуг, где можно скачать бланк для оплаты госпошлины с уже внесёнными в него, реквизитами. Оплатить квитанцию можно в любом отделении сбербанка.

   Сумма госпошлины для физических лиц составляет 200 рублей, а для юридических лиц – 4 000 рублей.

   Квитанция об оплате госпошлины прилагается к исковому заявлению.

   При взыскании материального иска дополнительно оплачивается пошлина, в размере от процентного соотношения к сумме иска, но не свыше 60 000 рублей.

   Также в здании суда или на сайте государственных услуг, вы найдёте образец искового заявления и фамилию судьи, которому заявление будет подано в соответствии с закреплённым, за ним, участком.

   По представленному образцу и в соответствии с предложенными выше формулировками, составьте исковое заявление.

   Приложите собранные вами документы к исковому заявлению и дайте в конце заявления их перечень.

   Документы подаются непосредственно судье, к которому необходимо подойти с паспортом.

   После передачи заявления и пакета документов, будет назначено слушание, к которому необходимо подготовиться, тщательно определив свою позицию и рассмотрев все положения, на которые вы будете опираться.

   Распространённые ошибки

   Ошибочным будет субъективное отношение к ситуации, которое не позволит вам рассмотреть ситуацию с различных сторон.

   В отличие от точки зрения одной стороны, суд учитывает объективный контекст, проблемы.

   Посмотрите, нет ли обстоятельств с вашей стороны в адрес подрядчика, которые могли препятствовать выполнению им, условий договора.

   Отсутствие или ненадлежащим образом проведённая досудебная попытка урегулирования ситуации, станет причиной отклонения иска.

   Для этого все документы по предупреждению, уведомлению, по предъявлению претензий, должны быть тщательно собраны.

   Нужно помнить, что никакие устные договорённости в суде не будут иметь никакой силы, поэтому все отношения должны носить правомочный документальный характер.

   Если подрядчик оформил отношения субподряда и проблемы возникли по вине субподрядчика – это не ваша проблема.

   Вы заключили договор с подрядчиком, который взял на себя ответственность за выполнение работ.

   Поэтому за все недочёты спрашивайте с него, а не с третьих лиц.

   Ошибкой будет по своему усмотрению выбирать доказательства и строить собственную концепцию, так как в суде она рассыплется – судьи будут строить свою картину происходящего, а не опираться на ту, которая составлена вами.

   Ваше дело – подтверждать свою правоту фактами и документами, чтобы она выглядела как можно более убедительной сама по себе.

   В заключение необходимо отметить, что самый оптимальный выход – решение вопроса по взаимному согласию сторон, поэтому суд особое внимание обращает на проведение досудебной процедуры.

   Это не простая формальность, а возможность исключить неожиданный поворот в судебном разбирательстве.

   Не забывайте, что ответчик может представить суду свои доказательства, которые могут сыграть роль.

   Ещё более оптимальный вариант – тщательно выбирать команду, с которой вы намерены заключить договор подряда.

   Ведь права потребителя сложно защищать тогда, когда он, не глядя, взял первый попавшийся товар, а потом понял, что он ему не подходит.

   moepravo.guru

   Исковое заявление о расторжении договора подряда.

   (исковое заявление о расторжении договора подряда в связи с неисполнением работ в срок)

   В____________________ районный суд

   Истец: (ФИО, адрес и телефон) _____

   Ответчик: (Наименование, адрес, тел.)

   Цена иска -50 400 рублей

   (размер денежных требований)

   ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
   о защите прав потребителя

   12.09.2009г. между мной и ИП______ был заключен договор подряда № 260. В соответствии с п. 1.2. вышеуказанного договора ответчик обязался выполнить работу по изготовлению алюминиевых рам с ограждением для балкона. Я в свою очередь обязалась принять и оплатить работы по договору путем предоплаты и окончательного расчета после выполнения заказа. Я свои обязательства выполнила: оплатила 19 200 руб. при заключении договора, что подтверждается кассовым чеком № 0643 от 12.09.09г. и оплатила дополнительно до исполнения заказа 5000 рублей согласно устной договоренности, что подтверждается кассовым чеком № 0727 от 29.09.09г.

   Согласно п. 1.4. договора работы по договору должны быть выполнены в течение 25 дней с момента заключения договора, т.е. не позднее 06.10.09г. К указанному сроку рамы с ограждением изготовлены не были. Устно я дважды обращалась к ответчику с просьбой исполнить заказ по договору или вернуть уплаченные мной деньги. ИП _____ обещала мне вернуть деньги, подтверждая это гарантийным письмом от 10.10.09г. и распиской от 18.10.09г. Однако, так и не отдала.

   23.10.09г. я обратилась к ответчику с претензией о расторжении договора подряда и потребовала возврата уплаченной по договору суммы в размере 24 200 рублей в течение 2-х дней. В силу прямого указания ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» данное требование подлежит удовлетворению в течение 10-ти дней с момента предъявления. В нарушение закона до настоящего времени моя претензия по договору подряда не удовлетворена, работы по договору не выполнены.

   В соответствии со ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан выполнить работу в срок, установленный договором о выполнении работ. В силу ст. 28 вышеуказанного закона, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы и потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы. При отказе потребителя от исполнения договора исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы, а также платы за выполненную работу.

   Помимо требования о взыскании убытков потребитель вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере 3% от общей цены заказа за каждый день просрочки выполнения работ по договору. Моими прямыми убытками, причиненными исполнителем в связи с нарушением моих прав как потребителя явились расходы на оплату услуг юриста по составлению претензии о неисполнении договора в срок и составлению искового заявления, всего в сумме 1000 рублей; данные убытки в силу ст. 15 ГК РФ, ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» подлежат возмещению в полном объеме.

   На основании ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» я вправе предъявить ответчику требование о компенсации морального вреда за нарушение прав потребителя. В результате ненадлежащего выполнения работ по договору подряда я на протяжении длительного времени испытываю дискомфортное состояние из-за того, что не могу пользоваться результатом работы, на оплату которой была потрачена значительная сумма моего семейного бюджета.

   На основании изложенного, в связи с моим отказом от исполнения договора от 12 сентября 2009г., руководствуясь ст. 15, гл. 37 ГК РФ, ст. ст. 12, 15, 17, 28, 29, 31, 34 Закона РФ «О защите прав потребителей»,

   1. Взыскать с ответчика в мою пользу сумму, уплаченную по договору, в размере 24 200 рублей.

   2. Взыскать с ответчика в возмещение убытков, связанных с обращением за юридической помощью, 1000 рублей.

   3. Взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока выполнения работ в сумме 24 200 рублей.

   4. Взыскать с ответчика в мою пользу в компенсацию морального вреда 1 000 рублей.

   1. Копия настоящего иска.

   2. Копия договора от 12 сентября 2009г. (у ответчика имеется).

   3. Копия заказ-наряда

   4. Копия кассового от 12.09.09 г. (у ответчика имеется).

   5. Копия кассового от 29.09.09 г. (у ответчика имеется).

   6. Копия расписки ответчика от 18.10.2009г.

   7. Копия гарантийного письма ответчика от 10.10.09

   8. Копия претензии от 23.10.09г. (у ответчика имеется).

   9. Две копии квитанции и кассового чека Юридической компании от 18.10.09г.

   10. Две копии квитанции и кассового чека Юридической компании от 09.11.09г.

   Подлинники документов будут представлены в судебное заседание.

   Расчет неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору

   Срок выполнения работ по договору — 06.10.09г. Просрочка выполнения работ на момент предъявления иска составила 70 дней (с 07.10.09г. по 17.12.09г.). Цена выполнения работ по договору — 24 200 рублей. 3% от цены выполнения работ — 726 рублей. Сумма неустойки: 696 руб. *70 дн. = 50 820 рублей.

   Поскольку в соответствии сумма неустойки не может превышать цену выполнения работ по договору, ее размер составляет 24 200 рублей.

   bloknotpotrebitelya.ru